什么是索赔意向通知与索赔报告？
索赔意向通知，是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内，向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书，表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。
索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件，是承包人对索赔事件的处理结果，也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。
索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
索赔通知书比较详细，索赔的费用或工期比较具体明确。两者不一样。后者比前者更正式。
工地物品损坏赔偿单怎么写？
XX施工队:
经查，你队在施工过程中，因保存不当致使我司XX机器设备严重损坏，造成我司直接经济损失XX元。按照施工合同，你队应照价赔偿我司机器设备采购款XX元。接此通知后，希尽快交清赔偿款项，逾期未赔偿，我司有权诉诸法律。
XX公司
X年X月X日
工程索赔申请书怎么写？
一、工程索赔申请书该怎么写
工程费用索赔申请书
工程名称：
致：XXX（监理单位）
根据施工合同条款第 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位（章）
承包单位（章）
项目经理
日 期
二、实际施工人可以向谁追讨工程款
首先了解这里说到的实际施工人包括哪些类型，合法的承包人不是实际施工人。
实际施工人有以下类型：
（1）转包的承包人；
（2）违法分包的承包人；
（3）未取得建筑施工企业资质的承包人；
（4）超越资质等级及没有资质而借用有资质的建筑施工企业名义从事建设工程施工的承包人；
（5）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同的承包人。
实际施工人追讨工程款有以下途径：
途径一，实际施工人应首先向转包人，违法分包人主张权利。
实际施工人往往与转包人、违法分包人签订合同，他们是转包或违法分包合同的相对人。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。
途径二，实际施工人可以发包人为被告直接起诉。
实际施工人直接向发包人索要工程款，是行使代位权的表现。在起诉时，以发包人为被告，以转包人、违法分包人为第三人。发包人只在拖欠工程款的范围内对实际施工人承担责任。
工程价款范围应包括：
（1）实际拖欠的工程款及其逾期付款利息；
（2）施工进程中发包人签证确认的价款；
（3）由于发包人的责任导致实际施工人的停工、窝工损失。
三、工程款缴税滞纳金怎么索赔
双方可以进行协商，如果协商不成，诉讼解决。
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；
3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知
简述承包商进行工程索赔的程序是怎样的？
1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。扩展资料施工索赔产生的根源在工程实施过程中施工索赔的发生是必然的，并且有越来越多的趋势，这是由工程自身的属性所决定的。从客观上来讲：1、工程项目有其特殊性。现代工程规模大、技术性强、投资额大、工期长、材料设备价格变化快。工程项目的差异性大、综合性强、风险大，使得工程项目在实施过程中存在许多不确定因素；而合同则必须在工程开始前签订，它不可能对工程项目所有的问题都能做出合理的预见和规定，而且业主在实施过程中还会有许多新的决策，这一切使得合同变更极为频繁，而合同变更必然会导致项目工期和成本的变化。2、工程项目内外部环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境、社会环境、法律环境的变化，诸如地质条件变化、材料价格上涨、货币贬值、国家政策、法规的变化等，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致，这些因素同样会导致工程工期和费用的变化。3、参与工程建设主体的多元性。由于工程参与单位多，一个工程项目往往会有业主、总包商、监理工程师、分包商、指定分包商、材料设备供应商等众多参加单位，各方面的技术、经济关系错综复杂，相互联系又相互影响，只要一方失误，不仅会造成自己的损失，而且会影响其它合作者，造成他人损失，从而导致索赔和争执。4、工程合同的复杂性及易出错性。建设工程合同文件多且复杂，经常会出现措词不当、缺陷、图纸错误，以及合同文件前后自相矛盾或者可作不同解释等问题，容易造成合同双方对合同文件理解不一致，从而出现索赔。
施工单位工期索赔报告应该怎么写？
这个索赔报告，如果不是让你的企业有生死存亡之忧的话，建议还是不要走索赔这一条路。
在我们国家的这个市场环境下，索赔，是对施工单位来讲是一个褒义词，对建设单位来讲绝对是一个贬义词，是对他们能力的一种否定。所以建设单位会极力的反驳这种情况。所以如果说，仅仅是为了获取一点损失的话，还是和建设单位好好的协商解决，通过补偿的方式来解决比较好。因为索赔很大程度上会闹上法庭，走法律程序，到时候双方会翻脸。建设单位会对施工单位进行一系列的制度上或者是政策上的制裁，这对施工单位来讲会很不利，因为我们的国情和国际上的通行惯例也就是菲迪克条款出入太大。所以，我们还是建议以友好协商的方式解决工程中出现的争议问题是比较可取的。
律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号：18365284851
微信扫描上方二维码联系我们
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
发布者：法外狂徒，转转请注明出处：https://www.chuangxiangniao.com/law/47354.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
